1.1  项目概况

为满足华润中心机房光缆引接，保障网络安全，本次拟进行华润中心机房出局管道建设。

1.2  招标内容

华润机房出局管道新建工程，建设路由总计3段。路由一：机房经丰州路-万通路-北二环南侧弱电管道长度2620米。路由二：机房经哈拉沁路至北二环南侧弱电管道长度1921米。路由三：机房经哈拉沁路至大青山街南侧弱电管道长度808米。总计长度5349米，最终建设长度以实际建设完成为准。

1.3 标段划分：本项目不划分标段

1.4 采购预算：含税5377961.13元。

1.5 计划工期：具体工期在施工委托书下达之日起60日内完成。如有特殊情况，则由建设单位与承包人在工程实施前确定具体工程工期。

1.6 质量标准要求：经电信公司验收合格。

1.7 技术标准要求：符合国家和行业的相关要求。

1.8承包方式：实行包工部分包料方式，需要包质量、包工期、包安全、包文明施工。投标人必须以直属施工队伍参加本工程的施工，不得非法转包、违法分包，不得使用挂靠施工队伍，否则建设单位有权终止合同，并由投标人承担违约责任。

1.9 本项目设置最高投标限价，施工部分及赔补费部分最高投标限价为审定后折扣不含税100%，投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。  

(请登录)

2. 投标人资格要求

2.1投标人基本资格要求

2.1.1投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或依法登记注册的其他组织（应提供有效的中华人民共和国境内行政管理部门登记的主体资格证书复印件，包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等）；

2.1.2投标人须能够为本项目开具增值税专用发票（投标文件中须提供一般纳税人证明文件复印件或提供能够为本项目开具增值税专用发票的承诺函审核）；

2.1.3投标人须具备住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效期内的通信工程施工总承包资质或市政公用工程施工总承包资质（均不限等级），同时具有有效的国家建设主管部门颁发的安全生产许可证。

注：根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）的规定换发或颁发的资质证书根据资质对应关系按照上述原则认定。

2.1.4本项目投标人须具备以下人员要求：

（1）企业主要负责人具备安全生产考核合格证书（A证）；

（2）项目经理具备安全生产考核合格证书（B证）；

（3）专职安全生产管理人员具备安全生产考核合格证书（C证）；

注：须提供人员身份证复印件、证书复印件、2024年1月至招标公告发布之日前任意连续3个月的社保或劳动合同。

2.1.5投标人不得存在招标文件中规定的“投标人不得存在的情形”；

2.1.5本次招标不接受联合体投标申请。

2.2投标人不得存在下列情形之一

（1） 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2） 被依法暂停或取消投标资格的；

（3） 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4） 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5） 在最近三年内（自2021年06月05日起）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6） 在最近五年内（自2019年06月05日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7） 在最近五年内（自2019年06月05日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8） 被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（9） 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（10） 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（11） 为本招标项目的代建人；

（12） 为本招标项目的招标代理机构；

（13） 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（14） 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（15） 被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（16） 其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施；

（17） 法律法规、招标文件限定的其他情形。

投标人是代理商的，本条所指的投标人也包括其所代理的制造商；联合体投标的，联合体成员均不得存在上述任一情形。

3．资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。

4．招标文件的获取

4.1招标文件获取时间:2024年05月16日08时30分至2024年05月21日17时30分（北京时间，下同）。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理会员入网事宜，成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。